屋面防水合同
随着人们对法律的了解日益加深,我们用到合同的地方越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的屋面防水合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
屋面防水合同1
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方商定,位于永宿路的兆隆商业广场6#、7#、8#商铺屋面SBS防水层工程委托乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定,结合本工程具体情况,明确甲、乙双方的权益和义务,双方达成如下协议:
一、工程名称: 兆隆商业广场6#、7#、8#商铺屋面防水层工程
二、工程地点: 永宿路北侧
三、工程内容及范围: 屋面3㎜厚SBS防水层施工,包含:
1: 表面砂浆混凝土清理至甲方指定地点;
2: 涂抹基层处理剂,3㎜厚SBS改性沥青防水卷材(热熔)施工;
3: 防水卷材质量标准为国标;
四、承包方式: 包工、包料、保质量。
五、结算方式:
1、以各分项工程验收通过,最终通过竣工验收后,以实做展开面积按㎡计价。
2、必须确保屋面无渗漏,凡经乙方施工的屋面产生的渗漏均由乙方负责,乙方全权负责进行维修直至无渗漏。
3、全部工程完成并通过各部门竣工验收后结算时预留5%作为质量维修保证金,待竣工 5年后无任何质量问题一个月内给予付清。如乙方在维保期内无人维修,甲方有权组织维修,产生的费用在5%维保金内抵扣,不足抵扣部分由乙方补足。
六、工程单价及总造价: 6#、7#、8#商铺屋面工程量暂定2500平方米,每平方米RMB35元,总造价暂定元。根据实际完成面积计算,搭接处不计算面积。
七、工程质量标准
严格按照专项验收规范组织施工,符合国家及地方有关规范规定,满足甲方施工要求,确保不渗漏。
八、工期:
严格按计划组织施工,工期从20xx年12月19日至20xx年1月3日。如工期滞后,甲方有
权终止合同,安排其他班组进场施工,产生的费用在乙方总价中扣除。
九、安全
1、严格遵守国家、省、市关于建筑工程安全施工的有关规定,遵守安全生产的有关条例的要求组织施工。
2、严格执行谁施工,谁负责安全的规定。乙方在施工中应确保安全,包括在施工过程中的安全。所有作业人员必须持证上岗,不违章作业、盲目施工,发生安全事故乙方自负。
3、乙方按有关规定采取严格的安全措施。对施工全过程的'安全乙方承担全责,由于自身安全措施不力、安全监督不到位造成的事故和因此发生的所有费用,均由乙方全责承担。非乙方责任造成的事故,由责任方承担责任。
4、乙方严格做好施工中的防火工作,操作现场备好砂及专项防火材料和工具,严防火灾发生,发生的火灾均由乙方承担全责(包括产生的费用)。
十、关于工程款结算的约定
1、本合同双方签字盖章生效后,工程款支付按下列约定:
本合同签订后: 工程结束经验收后一周内付总价的95%。
2、5%的维保金1年后工程质量无渗漏,1个月内一次性付清。
十一、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。
乙方(盖章): 甲方(盖章):
代表: 代表:
电话: 电话:
日期: 日期:
合同签订日期:
年 月 日
屋面防水合同2
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、工程概况
1)、工程地点: 扬州市广陵区南通西路79#
2)、工程名称: 广源丁山宾馆屋面防水工程
3)、工程内容: 在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎4mm厚,-15°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、承包范围及方式:
包工包料。
三、主材选用及工程价款等:
1、选用材质: “聚酯胎4mm厚,-15° 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求: 采用外4mm厚“ ” 防水卷材
4、全部包工包料,单价为 元/平方。
6、面积: 按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、工期: 按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量:
1)、工程质量标准: 合格工程质量标准。
2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB-2000)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB-2002),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积
元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
工程结束经项目部,监理验收合格后付合同价款70%,工程通过竣工验收后付决算价95%,余款为质保金。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、隐蔽工程和中间验收
所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。
十一、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内施工人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用由承包人承担。
十二、工程变更
施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。
十三、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力
双方关于不可抗力的约定: 暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十五、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十六、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。
十七、工程质量保修
本防水工程的保修期为五年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的.,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十八、违约责任:
1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。
7、在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
9、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
二十、其他事项:
1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
签约日期: 年 月 日
签约日期: 年 月 日