设备安装合同

时间:2022-12-22 12:13:31 合同 我要投稿

设备安装合同

  随着人们法律意识的建立,关于合同的利益纠纷越来越多,它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编精心整理的设备安装合同,欢迎阅读与收藏。

设备安装合同

设备安装合同1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。

  1.甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装;750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)

  2.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。

  3.甲方需负责所有安装人员的'食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。

  4.在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。

  5.乙方负责所含项目的具体安装、操作,乙方按图纸施工要保证施工质量,乙方并服从设备生产厂家的指导。

  6.乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。

  7.付款方式:在乙方工程技术人员进厂后,甲方需先付人民币壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币贰万元整,此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注:设备基础工期为15天内完毕)

  8.本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

  9.奖罚条例:在轧机基础施工过程中如超出工期,乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工,甲方奖励乙方每日1000元。

  10.违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。

  11.本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方:乙方:

  年月日:

设备安装合同2

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲、乙双方本着平等、诚信和自愿的原则,就__________工程承包事宜进行了友好而充分的协商,达成以下承包合同条款:

  一、承包工程的项目名称、承包范围、立项批文:

  1、承包工程项目名称:工程项目地址:

  2、承包工程的项目明细范围:(可附子项目清单):

  3、立项批文号(或工程编号,招、投标书编号):

  二、承包工程造价:

  1、承包工程造价:(1)包干价:____________人民币;或者

  (2)实际工程结算价:______(在标书中甲方确认的造价范围内)。

  2、工程总造价的预算明细清单(招标、报价材料):

  三、承包工程的工期:

  1、承包合同的工程总期限为:__________天,从_____年____月____日开工至____年_____月_____日竣工并经验收合格。

  2、如出现以下情况,工程期限可得顺延,乙方不负误工逾期交付责任:

  (1)因自然灾害等不可抗力的情势出现而承包合同无法继续履行的;

  (2)因甲方在承包工程施工期中变更设计或调整工程原定方案而影响工程的。

  四、承包工程的施工质量要求、技术标准和验收标准:

  1、本承包工程按(国家标准、行业标准或甲方提供的工程方案具体参数和指标)进行施工和验收。

  2、乙方须严格按甲方的技术方案和图纸进行施工,并接受甲方现场技术责任人的监督和指导;

  3、乙方须配合甲方的生产节奏安排施工,服从甲方的计划调配,确保工程按期、按进度完工。

  4、隐蔽工程的验收:有隐蔽工程的,在每一项隐蔽工程完工后,在_____天内由甲、乙双方共同验收,作好隐蔽工程验收记录,经双方确认,乙方才可进行下一工序。

  5、工程全部竣工后,_______天内由双方工程责任人共同按___________标准验收,填写工程验收确认书。验收不合格的,甲方_____天内作出书面的工程质量异议书。

  五、保质期和相关责任:

  1、乙方承诺自工程验收合格后,保质期为一年,在保质期内,因乙方原因造成质量问题的,乙方负责无偿修复或返工。

  2、甲方扣留工程总造价的.5~~10%为工程质量保证金,保质期届满无质量问题的,甲方立即支付乙方。保质期内如果出现由乙方原因造成的工程质量问题,甲方有权减少支付或拒绝支付此保证金。

  3、保质期内,由乙方原因造成的质量问题,乙方不能解决的,甲方有权雇请其他施工单位解决,相关费用由乙方承担。

  六、现场管理:

  1、现场管理名单:甲方工程负责人:;乙方工程责任人:

  甲方技术负责人:;乙方技术负责人:

  甲方安全负责人:;乙方安全负责人:

  2、现场管理的原则:生产纪律、安全消防和质量监督等管理内容由双方人员负责;施工进展、人员调配、工程进度等管理内容由乙方负主要责任。

  七、工程结算方式、条件和期限:

  1、承包工程为包干价,

  (1)一次性付款结算:在工程竣工验收合格后(并收到适格发票后)______天内付款。

  (2)分期结算付款:在本合同签订后 天内由甲方预付_____%;工程进展至______再支付___%;工程竣工验收合格后支付余额。每期均由乙方先开具适格发票。

  2、承包工程以实际工程量结算的,在双方约定的总价和浮动范围内,乙方核算各子项目的明细价格,开具适格发票后,可分批结算或汇总结算。

  八、双方的责任:

  1、乙方承诺本方施工队伍具有经国家主管部门确认的施工资质,特殊工种施工职员须持证上岗,并向甲方提交相关的特殊工种证照。

  2、乙方须与甲方签订治安、消防责任书,明确双方义务,确保施工安全,责任书作为本合同的附件。

  3、乙方责成本方施工队伍,严格遵守甲方的生产纪律和操作规程。乙方负责本方施工人员的工伤保险事宜。乙方如果出现工伤事故,责任一概由乙方承担,甲方有明显过错的情况除外。

  4、甲方可为乙方提供必要的工程用电、照明、用水等施工条件,并办理进出厂区或放行手续。(如有必要,甲方可为乙方施工队伍提供临时的、适当的食宿安排。)

  5、甲方保证调整好生产安排,在乙方开工前腾出施工场所,让乙方如期开工,如有变化,甲方须及时通知乙方,并使工程进度得以调整或工期得以顺延。

  九、违约责任和处理:

  1、乙方不按合同约定的质量要求和技术指标施工的,甲方有权拒绝验收;或者总体工程经验收不合格的,甲方有权拒绝付款,并要求乙方无偿返工和承担违约责任(罚金为总造价的20~~30%)。甲方还可限乙方在_____天内竣工、交付验收;逾期加重其违约责任。

  2、工程竣工验收(或隐蔽工程完工检验),存在小部分不合格的(相应价值小于工程总价之20%)的,甲方可责成乙方在____天内整改完毕。否则,甲方有权扣除相应工程款并加30%的罚金。

  3、乙方误工、逾期交付的:逾期七天以下(含七天),每逾期一天,承担违约金为工程总造价的2%;逾期七天至十五天的,每逾期一天,承担违约金为总造价的3%;逾期十五天以上的,甲方有权终止承包合同,并追究乙方的违约责任,乙方承担的违约金为总造价的30%~~50%。

  4、甲方不按时结算工程款的,乙方可追加罚息。

  十、争议处理:

  本合同履行中,如果出现纠纷,甲、乙双方先友好协商;协商不成,由原告向其所在地人民法院起诉。

  十一、甲、乙双方其他约定事项:___________________

  十二、合同生效与合同份式:

  1、本合同由甲乙双方签字或盖章后即生效。

  2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,(另一份,必要时作工程监理备案使用。)

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日________年____月____日

设备安装合同3

  冷库设备安装合同范本【一】

  (以下简称甲方),为发展需要,方米 装配式冷库一座,现与合肥恒冰制冷设备有限公司(以下简称乙方),就冷库设备安装达成协议,特签订以下合同:

  一、技术参数:

  1库℃。

  2、冷库方米,制冷工

  二、项目范围及工程内容与要求:

  1、制冷系统:

  主机选用

  冷库库房冷分配设备选2、冷却系统3、电器控制:

  4、库体采氨酯彩钢夹心保温板 。

  以上设备购进与安装严格按乙方竞标报价单内容及工程量核定。

  三、时间安排:

  1、乙方承接该冷库的设备配套、安装、保温、调试等工作,工期(以合同签订次日算起),进场施工时间由甲方通知。

  2、如因甲方停水停电或资金不能及时到位而影响施工,则工期顺延(人力无法抗拒的因素除外)。

  四、冷库造价及付款方式:

  1、乙方承担上述项目范围内工作,工程总造价 元,大整 。(包含设备及保温材料、制作与安装等一切费用)

  2、合同签字生效后,甲方先预付设备款定元 给乙方采购设备(设备款支付到指定的厂家),设备进场安装时,甲方再元给乙方,设备安装完毕后,甲方再万元给乙方,设备调试验收合格后,甲方再次支付余额全万元给乙方。

  五、甲方合作范围

  1、按乙方洽谈或提供的有关图纸完成冷库

  2、在乙方人员进场施工时,应做到“三通一平”,并将电源接到机房控制柜。

  六、冷库验收及保修服务:

  1、乙方在安装调试结束时应提前三天书面通知甲方,作好验收,如甲方未验收擅自使用,则视为免检。

  2、冷库自交付之日起,一年内免费维修,若因甲方使用不当造成损失,则收取工料费。 其他事项:

  1、乙方人员在施工期间的所有安全责任由乙方自负。

  2、乙方与甲方所在地其他管理部门不发生任何关系,有关单位的交涉工作及责任均由甲方负责。

  3、乙方必须按照甲方提供的`施工方案进行施工,否则一切后果由乙方承担。

  4、安检的软件资料和费用一并由乙方提供和承担。

  5、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

  6、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效,并受法律保护。若发生经济纠纷,可向合肥市人民法院诉讼。

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  代表人:(盖章) 代表人:(签字)

  联系电话:

  开户银行:

  账 号

  联系电话: 开户银行: 账 号

  签订日期:

  冷库设备安装合同范本【二】

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程,为了

  明确双方责任和义务,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,达成如下条款,以兹共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:冷冻冷藏库

  2、工程地点:

  3、工程内容:冷冻库间,冷藏库间

  4、承包范围:冷库设备采购,安装,调试

  5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。

  二、工期

  本合同工程总工期为 个工作日,工期起算日期:为本合同签字之日起计算。除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外,在任何情况下,乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。

  三、工程造价及付款方式

  1、工程造价: ,包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包年保修等,在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干,不因物价上涨或下跌而变动。

  2、付款方式:

  ①、总价款分二期支付:

  第一笔款:总价款的 %即 万 仟 佰 拾元人民币(¥ );支付条件:工程合同签署后 日内支付。第一笔款支付后本合同生效。

  第二笔款:总价款的 %即 万 仟 佰 拾元人民币(¥ );支付条件:工程完工经甲方书面验收合格后 日内支付。

  第三笔款:总价款的%即仟佰拾元人民币(¥ );支付条件:工程及设备保修期满后 日内支付。

  ②、付款方式为:银行转账或付款

  ③、乙方在请求款项支付时,须出具授权委托书并须开具相应金额的正规发票,手续齐全后,甲方于当月完成支付。

  四、甲方义务

  1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,具体介绍场地及地下管线情况;

  2、在施工期间给予乙方施工必要方便,提供水源、电源、材料堆放场地。

  3、按照合同的规定向乙方支付款项;

  4、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收;

  5、按照本合同约定及时履行义务;

  6、若因甲方不履行合同义务,致使乙方无法施工的,对此产生的责任乙方免责;

  7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议,及时予以回复或解决;

  8、不得对乙方的施工故意进行刁难,对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工;

  9、若增加工程量、变更设计,需及时通知乙方,以便乙方施工;

  10、对乙方提交的增加工程量资料,进行必要的及时审核,以作为工程决算的依据。

  五、乙方义务

  1、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

  2、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准,且需经甲方代表认可后方可使用。乙方对工程所用材料、配件、设备的质量担保责任不因甲方的认可而减轻或免除。

  3、乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具(若有)等交付给甲方。

  4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境:结构、排水、电力等系统,如现场情况与图纸不符,及时与甲方相关人员沟通,乙方无权要求甲方支付任何额外处理工地的附加费用。

  5、非经甲方书面同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包或转包,也不得将全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。如经甲方书面同意分包,乙方须对分承包商的施工行为负连带责任。

  6、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工,符合国家规定的安装施工作业资格,具有上岗作业证件;工程设备安装完成后,乙方必须负责免费调试,保证无任何操作故障。

  7、乙方提供的设备材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的国家、地方、行业标准,必须为全新(含零配件、随机工具等),不存在任何质量方面的瑕疵。

  8、因设备的质量问题发生争议,由技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

  9、已完工的工程和设备,在交付前由乙方应负责保管,并负责将场地清扫干净。

  六、暂停施工

  甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出处理意见,乙方应当按照甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程,乙方实施甲方的处理意见后经甲方同意之后复工。因甲方原因造成停工的,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

  七、工程设计的变更

  1、在组织施工中,要坚持按设计施工,任何一方不得随意变更设计;

  2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,并提供修改或变更设计方案,经甲方确认后方可继续施工。

  八、质量与检验

  1、质量

  ①、工程质量应当达到约定的.质量标准,质量标准以《制冷工程施工及验收规范》 GJJ33-20xx和其它相关规范为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

  ②、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任,根据责任大小分别承担。

  2、检查

  乙方应按照相关行业标准、规范和设计要求施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定的部分,甲方一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。验收不合格,乙方在甲方指定的时间内修改后重新验收。

  九、安全施工

  1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。

  2、乙方必须具备本工程施工资质,乙方施工人员必须具备国家规定的施工资格证和上岗证,乙方施工人员的安全事故责任均由乙方负责,与甲方无任何关联。由于上述原因所造成甲方损失,均由乙方负责赔偿。

  3、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险,应对其进行安全教育,并对其安全负责。

  十、材料设备供应

  1、本工程所需的材料设备均由乙方采购并供应到施工现场,材料设备进场时必须经甲方书面确认。

  2、乙方负责采购的材料设备,应按照设计和国家有关标准采购,提供产品合格证明、出厂日 期、检验报告及其他相关资料,对材料设备质量负责,乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。在使用前,乙方应进行调试或试验,不合格的不得使用,调试或试验费用由乙方承担。

  3、乙方采购的材料设备不符合本合同约定标准时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,

  重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不顺延,乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。

  4、甲方发现乙方采购并使用不符合标准的材料设备时,有权要求乙方负责拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不顺延。

  5、乙方不得提供不符合本合同约定的产品,一经发现,甲方有权解除合同,乙方应双倍返还甲方已支付的工程款项,并承担甲方因此而造成的一切损失。

  6、乙方需要使用代用材料时,必须征得甲方书面同意。

  十一、竣工验收

  1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收,在提请验收前,乙方应按国家工程竣工验 收有关规定,将工程验收的所有相关资料(竣工图纸、竣工资料及竣工报告等)一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收,验收合格后,双方在《验收单》上签字确认,《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

  2、在工程全部验收合格后,乙方与甲方办理工程移交手续,乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任,并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后,乙方方能离场,甲方予以签字确认。

  3、若不能通过验收,乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收,对由此造成的甲方 的相关损失均由乙方负责。

  十二、质量保修

  1、本工程的保修期为 年( 个月),自验收合格之日起算;

  2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外),乙方负责免费保修及更换配件。

  3、保修期内工程或设备出现故障,乙方应在接到甲方通知后12小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。

  十三、违约责任

  1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。否则,每逾期一 天,按工程总造价2%扣罚,逾期三天(含三天):如果甲方选择继续履行合同,乙方应在甲方指定的期限内完成,但乙方仍须承担逾期完工的违约责任。

  2、若乙方承建的工程不能一次性通过验收,须向甲方承担工程总造价10%的验收违约金,并在甲方指定的期间内完成整改验收合格,并承担由此给甲方造成的相关损失。

  3、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵,乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复; 对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费维修,若经两次维修后,仍不能正常使用的,由乙方负责免费更换。否则甲方有权委托第三方进行维修或更换,由此产生的一切费用均由乙方承担。

  4、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项,若逾期不支付,须向乙方承担未支付款1% 的违约金,但乙方违反本合同约定的,不受此限。

  5、若因甲方的原因导致乙方无法施工,对此造成工期延误,乙方不承担由此造成的损失。

  6、若因甲方故意拖延验收并在合理的期间内不进行验收,视为验收合格。

  7、本合同约定的违约金、赔偿金、罚款等均独立存在,彼此不相互取代,若乙方违反合同约定,承担的赔偿仍不能弥补甲方损失的,其差额由乙方负责补足。

  8、若乙方违反本合同约定,须承担各项违约、赔偿金额,甲方可以从未支付乙方的工程款中直接扣除,不足部分由乙方补足,但须及时通知乙方。

  9、若乙方违反本合同约定,其本身不具备本工程施工专业资质或其施工人员不符合有关规定或者伪造相关证明资料的,由此造成甲方的相关损失均由乙方负责。

  11、因本工程或乙方采购的设备材料造成甲方或第三方的人身、财产损害赔偿责任均由乙方承担。

  十四、其他条款

  1、在本合同履行过程中,若乙方获知甲方的经营、生产、商业、技术等秘密,乙方必须负责保密且不得作任何使用和外泄露。

  2、合同双方在此承诺:本合同所有条款和内容,均是双方真实的意思表示,双方均取得签订本合同所必要的授权,并承担由此所产生的一切责任。

  冷库设备安装合同范本【三】

  合同编号:

  甲方: 乙方:

  签订地点: 签订日期:

  第一条:甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:冷 库共 间,制冷设备共 套,总价款为 。 元。

  第二条:交付安装期限

  第三条:保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

  第四条:乙方对制冷设备实行保险一年,由于甲方违规操作造成 的`损失由甲方承担。

  第五条:安装完毕,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说 明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。

  第六条:安装材料采取

  第七条:结算方式及期限:甲方在 年 月 方式提供。 日前付预付款 元, 元合同生效。制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方 安装调试完毕运行正常,付给乙方 乙方 5%违约金。 元。逾期不付每天付给

  第八条:乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备 采用铁路运输(包括公路联运) ,收到提货通知时,应及时验货付设 备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不 予卸货交拉走设备。

  第九条: 甲方提供 380v 符合国家规定的三相电源 (必须有零线) , 由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。

  第十条:由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。

  第十一条:双方解除合同应书面通知对方。

  第十二条:具体的设备项目、型号、数量、价款详见报价表。

  第十三条:违约责任,由于工程款未按时到位,土建、保温工程 延期等,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按 每天 5%付给乙方违约金,由于乙方原因,不能按期完工,耽误甲方 延期进货的损失,由乙方承担赔偿责任。

  第十四条:甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。

  第十五条:其他约定事项。

  第十六条:本合同一式 份,甲乙双方各执 份。

  甲方(章) : 住 所: 乙方: (章) : 住 所: 联系电话:

  系电话: 传 真: 传 真: 联

设备安装合同4

  业主方:____(以下简称甲方)

  安装方:____(以下简称乙方)

  经甲、乙双方友好协商,甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方,现就电梯设备安装有关事宜签定合同,以资信守。

  一、合同范围

  ____国际大酒店5台电梯的安装调试(包括安装施工报批及有关安全施工手续)、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费(含专用工具费及备品备件费)等。

  二、合同金额

  2.1合同总价款金额为:___元,价格均为含税价。

  2.2本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和,为本设备工程投入正常使用的唯一价款,甲方除按本总价款承担付款义务外,不再承担其他任何费用,该价格也不因市场或其他因素变化(甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外)而有所调整。

  三、电梯施工图及施工组织计划

  乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。

  四、价款支付方式、安装工期

  4.1乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%,乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕,经技术监督部门验收合格,并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后,甲方支付乙方合同总价的50%,同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%,同时开具合同总价金额20%的发票;余款5%作为质保金,质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方,质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年;若乙方保修期内售后服务不到位,甲方代为修理维护的费用从余款中扣除,并承担因此而给甲方造成的经济损失。

  4.2安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天,乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务,进行井道验收,以确保设备进场后能及时进行安装。

  4.3乙方的工期不包括调试时间及验收时间,安装完成后,乙方应在十天内进行调试,并组织相关部门验收,逾期不组织验收影响甲方使用的,甲方可自行组织、申请验收,一切责任及费用由乙方承担,并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。

  五、检验标准

  双方根据“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。

  六、质量、安全要求

  6.1乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。

  6.2乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全,并负责为其安装人员购买相关的保险,对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故,其所有责任与损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。

  七、双方职责

  7.1甲方职责

  7.1.2甲方负责提供施工用水用电;

  7.1.3甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。

  7.1.4甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。

  7.2乙方职责

  7.2.1乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作;

  7.2.2乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用;

  7.2.3乙方负责向甲方提供全套的经技术监督局验收合格的电梯资料,包括产品质量证明文件,安装、运行、维护、检修所需的`详尽图纸、技术文件和说明书,以及设备主件、备品备件和易损零件清单等;

  7.2.4乙方必须按审定的电梯安装进度计划进行安装,如因乙方自身原因疏忽、错误等引起的工期延误,每延误1天罚款500元,并承担由此导致的相关索赔;

  7.2.5乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用;

  7.2.6乙方负责保修期内的免费维保工作,在维保期内,如甲方发现电梯故障并通知乙方,乙方须在2小时内赶到现场进行处理,如不能及时赶到现场处理,除一切损失从质保金中扣除外,每次从质保金中扣除300元作为罚款;

  7.2.7电梯交付甲方使用前,乙方应就常规操作、注意事项和简单的维护维修免费培训甲方相关管理人员,培训效果需要甲方负责人签字认可,如无签字认可,甲方可拒绝进行电梯验收及交付使用。(如需派人到厂家培训的甲方人员的食宿与差旅费由甲方自理);

  7.2.8乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起5年内的免费保养工作;

  7.2.9质保期后,乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具,以保证设备的正常运行。

  八、违约责任

  8.1乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的,甲方有权单方面终止合同,另请施工单位安装,所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除,同时由乙方从中支付10%的违约金。

  8.2由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收,甲方有权拒付合同要求的款项,并要求乙方方赔付相关经济损失。

  8.3除不可抗力外,甲乙双方无正当理由单方面废止合同的,须向另一方赔偿其全部损失。

  九、合同生效及其他

  9.1合同组成及解释顺序。

  9.2本合同条款均为不可撤销条款,双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。

  9.3因履行本合同发生争议时,双方应先友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

  9.4未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份,甲方叁份,乙方贰份,均具同等法律效力。

  双方签字盖章确认:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):___ 法定代表人(签字):___

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备安装合同5

  合同编号:

  签约地点:

  需方:

  地址:

  电话:

  传真:

  法定代表人:

  签约代表:

  供方:

  地址:

  电话:

  传真:

  法定代表人:

  签约代表 :

  本合同是由供需双方共同制定,双方同意按如下条款进行操作:

  一、产品名称:

  该工程室内机采用南京天加风机盘管,室外机暂定南京天加机组。

  新、排风机采用应达风机。

  付款方式:

  1、合同双方签字盖章后二日内,需方支付部分工程款 元,供方组织设备、调试的准备。

  2、需方指定日期XX年 月 日施工,供方按需方日期要求进入施工现场后,按双方认可的施工图进行施工。

  3、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费 元。

  4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付 元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。

  5、XX年 月 日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时,供需双方共同开箱验货,符合合同要求后,需方须向供方再支付3,000元,供方组织设备的安装、调试。

  6、工程验收说明:供方在自检合格的前提下,向需方提出书面申请验收单,供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内,不参加验收,则供方有权自行验收,工程视为合格。

  7、人工安装费税金由需方代缴,并以现金方式支付。

  二、技术说明:

  1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

  2、系统说明(见附表)

  3、主要设备技术参数(见附表)

  4、运行费用分析(见附表)

  三、工程内容:

  说明:本工程为后续接手工程。

  1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

  2、空调制冷、热水系统的安装调试。

  3、空调控制系统的安装调试。

  4、空调水泵系统的安装调试。

  5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

  6、排风、新风管道系统的安装调试。

  7、风机减振、消音系统的安装调试。

  8、新风机组的制作、安装、调试。

  四、设备运输及安全:

  1、需方责任

  需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

  2、供方责任

  供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

  五、质保期:

  1、空调系统整体部分:

  设备调试结束,工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月,以先到期者为准。

  2、空调系统风机盘管部分:

  设备调试结束,工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月,以先到期者为准。

  六、安装:

  1、严格按<工程施工规范>进行施工。

  2、供方按图施工,如有变更,必须有经供需方申请,设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

  3、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

  4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

  5、施工工期:

  l 空调系统主体部分10天。排风系统5天。

  l 其余需与装修配合的部分,如风口部分要与装修同步进行。

  七、售后服务:

  1、在保质期内,若因供方产品自身质量出现问题,供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理, 并免费进行零部件更换及维修;若因需方提供产品质量出现问题,供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理, 免费进行维修,收取相应材料成本费。

  2、在保质期内,若空调系统因需方违规操作出现问题,供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理, 并免费进行维修,收取相应材料成本费。

  3、在保修期外,如供方产品出现问题,供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理,免费维修,优惠提供零部件进行更换。

  4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中,为b级监控对象。

  b级监控单位工作内容:

  l 详细的客户档案(需供方配合提供)

  l 客户空调系统运行、维修记录

  l 季节性设备保养、调试记录

  l 定期预警记录

  l 专人负责及交接记录

  5、供方将不定期进行季节性客户走访。

  6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

  7、开通24小时技术支持电话:139-40404619

  八、需方责任:

  1、提供合理的施工现场。

  2、提供不小于10平米的库房。

  3、提供专职现场协调人员。

  4、保证施工现场的水、电的供应,费用由买方承担,并有独立的控制系统。

  5、阶段验收合格后,相应设备及系统产品的保护。

  6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

  7、有义务对供方的工程价格进行保密。

  九、供方责任:

  1、由于本工程材料由需方提供,因此,供方在施工当中应尽量节省材料,对供方在工程中故意浪费材料现象,需方有权制止,情节严重者,将受到处罚。

  2、供方有义务协助需方采购各种材料, 并保证采购价格的合理性。

  3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

  4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求,小于45分贝。

  5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求,小于45分贝。

  6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

  7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

  8、室外排风口位置,应注意冷凝水的排放。

  9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

  十、合同附件:

  1、施工明细图。

  2、现场施工规范。

  3、现场施工安全制度。

  十一、工程变更说明:

  1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

  2、工程施工过程中,如有工程变更需求,无论何方均无权单独擅自改动,由此造成的`工程质量等一切问题有变更方负责。

  3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

  4、本工程结束后,允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元 。超过 部分应相互计算,计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

  十二、不可抗力:

  1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时,履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

  2、合同的价格不因不可抗力而改变。

  十三、仲裁:

  1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执,原则上,由供需双方友好协商解决。

  2、如双方不能解决时,将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

  十四、 合同生效:

  本合同用中文书写,供需双方各持一份,自双方代表签字、盖章之日起生效。

  需方: 供方:

  日期: 日期:

设备安装合同6

  甲 方:

  乙 方:

  经双方友好协商,现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议:

  一、设备名称:详见合同附件。

  二、安装地址:

  三、 合同总价: 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费),最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

  四、合同工期:自本合同签订之日起至 。

  五、付款方式:

  1、自本合同生效后,甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

  2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

  六、质量验收标准约定:

  1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

  2、乙方的设计方案合理,能满足甲方要求;

  3、产品做工精良、结实,安装稳固,无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

  七、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、严格按合同规定的付款方式付款;

  2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

  3、自身原因延误工期,损失自行承担;

  (二)乙方责任:

  1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

  2、免费为甲方提供设备安装、调试;

  3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

  4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

  八、乙方售后承诺:

  1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的.甲方承担材料费,乙方免费更换),终身维护;

  2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场,并及时排除故障;对需更换的配件,48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

  3、免费为甲方培训技术操作人员,直至能正常使用乙方产品为止。

  九、违约责任:

  1、甲方不按合同规定付款,每逾期一日,按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上,每逾期一日,按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约,按合同法处理(不可抗力因素除外)。

  2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用,否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

  十、如合同发生纠纷,双方协商不成,可提交人民法院裁决。

  十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

  十二、本合同一式两份,双方各执一份,法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人或授权代表人: 法人或授权代表人:

  联系电话: 联系电话:

  合同签订时间: 年 月 日

设备安装合同7

  甲方:

  乙方:

  兹由甲方需要安装磨粉设备,经甲乙双方协商达成以下协议:

  一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。

  二、工程总费用为贰拾叁万人民币(其中基础工程5.5万元,设备吊装2万元,设备安装15.5万元)。

  三、付款方式:施工人员进场付伍万元人民币,主机吊装就位后付拾万元,余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。

  四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工,所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。

  五、施工过程中严格按图施工,否则造成损失由乙方承担。

  六、自开工之日起45个太阳日完工。

  七、未尽事宜,另行商议解决。

  八、此合同一式两份,双方各执一份,若有违约需付对方伍万元违约金。

  以上合同经双方签字(盖章)后生效,双方不得违约。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

设备安装合同8

  合同编号:

  XXXXX项目

  电 梯 设 备 供 货 合 同

  甲方:中山市嘉路华花园有限公司

  乙方:***********有限公司

  日期:

  本合同于二OO八年 月 日由法定地址设于*********的******有限公司

  (以下简称甲方/发包人)与法定地址设于*************的*********有限公司(以下简称乙方/承包人)签订。

  根据本合同规定的条款,甲方同意购买,乙方同意出售下述电梯(以下简称产品、设备或货物):

  1、合同范围

  1.1 乙方为甲方供应中山嘉路华花园项目全部电梯,货物规格及数量详见合同附件一和附件二,本合同范围包括全部电梯、轿厢内信息显示系统、随机件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输、保管、安装调试及检测(包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等)、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。电梯安装由双方另行签订安装合同。

  1.2 以下项目为暂定项目,其价款不包含在本合同总价内:

  (1)所有乘客电梯的轿厢内二次装修;

  (2)保修期满后5年内全面维修保养服务。

  甲方根据需要可决定暂定项目是否由乙方负责,甲方决定暂定项目任何一项由乙方负责的,将相应调整合同范围和合同价款。

  甲方可决定电梯轿厢内二次装修由乙方负责或甲方另行发包,如甲方将电梯轿厢内二次装修另行发包的,由乙方负责对二次装修承包单位进行管理和协调。

  1.3 除本合同另有明文规定外,任何电梯正常运作所需的设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等,即使在合同文件、货物清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足,也均属合同范围,由乙方承担,其费用视为已包含在合同总价内。

  1.4 甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对电梯数量、要求和服务内容等予以适当的增减,并按调整情况和相应合同单价调整合同总价,如工作量显著增大的,并合理调整工期;乙方不得要求任何额外费用、其他索赔。

  2、生产制造厂商

  电梯应是由乙方自行生产或其向国外母公司进口的、使用品牌原厂商标的先进的成型产品。所有电梯主要部件须为本型号原设计的固定配臵,其中部分关键

  部件为进口件(详见附件七),如乙方因产品升级换代等原因需要更改配臵的,应经甲方书面同意,且更改后的配臵应比原配臵更优,有关费用已包含在合同总价内。

  3、合同价款

  3.1 电梯产品的供货清单见附件一,本合同总金额(即供货合同价款)为RMB 。此金额已包括:本合同规定所有电梯产品(包括临时电梯)及其所有零部件、相关配件、专用工具、随机备品备件等的价款,技术服务费、技术资料和软件(含知识产权)费(含使用费)、进口报批手续费、包装费、运杂费、装卸费、检测检验费、保管费、保险费、关税、税费等各种费用、税费、规费、利润等,电梯供货至甲方中山嘉路华花园工地现场(以下简称工地现场)所需的的全部费用,与本合同产品相连接的其它设施、设备、装臵的接口和连接所需的.费用;亦已含保修费(含保修期内的维护保养费),以及办理法规、规章及有关部门规定的安装、使用电梯的所有许可、批准手续的费用,保证甲方取得全部电梯的验收证和使用证的费用。

  3.2 除甲方要求增减合同范围相应调整合同价款外,本合同价款按固定总价包干,不因其他任何原因而调整。

  4、到货及保管

  4.1 合同签订之日起10个日历天内乙方提供预埋孔、件的图纸及电梯设计图纸给甲方审核确认,乙方按合同附件三《中山嘉路华花园电梯供货及安装进度计划表》约定的时间内将全部电梯产品运到工地现场,乙方负责运输和报关手续,承担关税(如为进口产品)、运费、保险费、其他税费等相关的所有费用。并由乙方负责按双方另行签订的安装合同约定完成电梯安装及调试。

  4.2 乙方应在本合同签订后与甲方、总承包人(即******有限公司,下同)协调确定电梯的到货及安装时间。每次发货前5个日历天,乙方应以书面形式通知甲方和总承包人发货日期及拟发运电梯的数量及规格,经各方书面同意后方可发货,并与总承包人协商货物到达工地后的停放和保管事宜,按总承包人的要求操作,如场地有限的,乙方应经甲方及总承包人同意后安排货物分批到达。乙方

  未提前通知而影响货物进场的全部责任由乙方承担。甲方可以协助乙方与总承包人协商货物存放场地有关事宜。

  4.3 甲方亦有权视中山嘉路华花园工程的整体安排,要求分批或延期发货,或调整每次发货的电梯规格、数量,乙方应予配合,合同总价款不增加。甲方要求全部或部分延期交货的,工期顺延。但延期交货必须提前3个月通知乙方,以便乙方调整生产进度。

  4.4 保管的费用及责任由乙方承担,乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不合要求外,非经甲方事先书面同意,所有已进场货物不能运出工地。

  4.5 货物送达工地后,甲方要求开箱检查的,乙方应予以配合,但甲方的检查仅是对货物外观或数量的初步查验,不减轻乙方按期交货责任及产品质量责任。如发现货物本身或其部件缺漏、损坏等,乙方应及时补齐,造成工期延误或其他损失的,由乙方承担全部责任。

  4.6 若因甲方中途更改电梯规格,交货期将视具体情况而顺延。但以下部分更改若甲方提前2个月通知乙方,则交货期不变:

  1)厅门、门套、轿厢壁板、按钮等装修材料变化(采用进口材料除外);

  2)不锈钢蚀刻图案的变化;

  5、包装:

  须用坚固的新木箱/纸箱包装,如为进口产品,应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定。须适合长途运输、能有效防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。

  6、唛头:

  乙方应在每件包装上,用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样,并刷有下列唛头:中山市嘉路华花园有限公司。

  7、付款条件:

  7.1 合同签署生效后,甲方在收到乙方银行按附件四格式出具的金额为合同总价款30%的不可撤销银行履约保函后14天内,将合同总价款的30%付给乙方。

  7.2 每批电梯(到货电梯的规格及数量由甲方双方依4.2条确定)的曳引机及控制柜运到甲方工地现场,经甲方初步检验数量及外观无异常(仅为初步查验,不视作交付。交付按合同第7.3条款规定),且该批电梯开始安装后14个工作日内支付该批电梯货款金额的50%。

  7.3 每批电梯由乙方安装、调试、测试、检验完毕,乙方向有政府部门规定的电梯检测检验机构申请检验报告书和安全检验合格证,并取得工程所在地质量技术监督局颁发的电梯使用登记证等所有相关使用电梯的许可后,向甲方申请验收,甲方有权依据工程进度和工程要求确定验收时间,经甲方按合同要求验收合格后,且乙方将该批电梯及其本合同第10条所述技术文件及竣工资料于交付给甲方后14个工作日内,支付给乙方该批电梯货款金额的15%。

  电梯验收合格并交付甲方使用前,乙方负责电梯的看管、维护和保养。电梯经质量技术监督局验收合格后到交付甲方使用时间不超过12个月,在此期间甲方未经乙方同意不得使用未交付使用的电梯。

  7.4 合同总价的5%作为保修金,保修期为两年,电梯的保修期分别从电梯依第7.3条款交付甲方之日起算。保修期起计满一年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题,且乙方已完成该期间相应保修责任,甲方于20个工作日内将合同总价款的2%支付给乙方;保修期起计满两年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题,且乙方已完成相应保修责任及无违约行为,甲方于保修期满后30个工作日内将合同总价款的3%支付给乙方。

  7.5 以上各期付款,甲方以支票或银行转帐方式支付,每次付款前,乙方应将下列单据提交给甲方,甲方方予支付货款:

  (1) 付款申请书及与付款金额一致且甲方税务部门认可的普通销售发票壹份。

  (2) 已达到付款条件的证明文件,其中:

  依7.2条付款应提交装箱单壹份,注明毛、净重、尺码和所装货物每

设备安装合同9

  __________公司与____公司双方经友好协商达成以下协议:

  现决定由____公司班组执行安装:合同号_____的______工地电梯安装工程,安装项目包括至交接甲方。层站台,层站台,工程安装期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,工程安装费共计_________元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。

  公司任命为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。

  施工班组根据公司有关规定保证做到:

  1、班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。

  2、在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。

  3、施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主张。

  4、施工班组要发扬团结,发展互助精神,做到互相帮助,互相检查,努力学习电梯业务知识,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。

  5、施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。

  6、中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。

  7、此文件一式二份,双方公司各执一份。

  甲方:_________

  乙方:_________

  2、基本参数

  2.1载重量:__________kg

  2.2额定速度:_________m/s

  2.3停层站数:3层3站3门,3层4站4门各1台;

  2.4提升高度:以现在实有尺寸为准;

  2.5井道尺寸:以现在实有尺寸为准;

  2.6底坑深度:以现在实有尺寸为准;

  2.7顶层尺寸:以现在实有尺寸为准;

  2.8轿厢尺寸:按标准尺寸(宽__________mm__________深2100mm__________高2200mm);

  2.9开门尺寸:1600mm__________2100mm;

  2.10门开方式:旁开。

  3、电梯主要部件配置

  3.1电梯主要部件配置及型号规格按双方确认的.乙方的《报价书》所列的为准;

  3.2曳引机:

  3.3驱动方式:交流变频变压调速、闭环矢量控制

  3.4控制系统:模块化全电脑控制系统,变频系统为32位高性能微机变频系统;控制方式为全集选;信号系统为串行通讯;平层方式为光电传感自动平层。

  3.5门机采用无连杆设计,永磁同步无齿轮电机直接驱动门机

  3.6变频器:针对电梯控制专用变频模块设计

  4、装饰要求

  4.1厅门装饰:钢板喷塑,线绿色

  4.2门套装饰:钢板喷塑,线绿色,小门套(宽度60mm)

  4.3桥厢装饰:

  4.3.1轿壁:钢板喷塑,线绿色

  4.3.2轿门:钢板喷塑,线绿色

  4.3.3轿门安全系统:安全触板保护

  4.3.4天花板:豪华型不锈钢

  4.3.5地板:花纹钢板

  4.3.6地坎:硬质铝合金型材

  4.3.7通风:轴流静音风机

  4.3.8轿厢照明:手动/自动开关节能型照明

  4.4信号操作装置:

  4.4.1轿厢信号装置:不锈钢面板,数码楼层指示,带方向灯

  4.4.2操作盘按钮:微触金属按钮带光亮显示

  4.4.3门厅楼操作装置:数码楼层指示,方向灯

  4.5电梯门口包边:

  4.5.1的铁板厚度为5mm,阴面与电梯门套边沿连接,阳面的宽度为400mm

  4.5.2表面油漆颜色与电梯颜色一致

  5、标准功能配置

  以国家标准gb7588—__________所列的标准功能配置和按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准。

  6、品牌_________要求

  6.1控制柜、门机与电梯整机要求选用乙方自有品牌。

  6.2主要部件要求选用知名品牌。

  6.3电梯的主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。

  7、质量保证

  7.1选用的设备必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,满足国家和本地政府部门的要求及本协议书的要求。

  7.2整个工程符合国家有关规范,达到最佳运行状态。质保期为验收合格后1年,质保期内出现质量问题必须免费包修、包换、包保养。质保期满后为电梯的维修保养提供技术支持与指导。

  7.3服务承诺:电梯维护24小时服务。

  8、技术服务

  8.1技术资料:除相关政府主管部门所需的资料以外,至少给甲方存档备案要2套,资料内容至少但不限于:

  8.1.1产品合格证

  8.1.2设备配置清单

  8.1.3电梯安装、操作及维护说明书

  8.1.4电梯测试记录报告

  8.1.5电梯质检部门检测报告

  8.1.6设备基础图、系统图、电器连接图、控制原理图

  8.1.7其它资料

  8.2安装调试:

  8.2.1合同签定乙方收到定金后20日内进场安装施工,30天内安装峻工并调试完毕。未按时完成按合同的标准赔偿甲方损失。

  8.2.2安装前需要对旧电梯进行拆除,并按新电梯的安装要求,对井道及各层门口等现场的土建工程进行适当的处理,该前置工程的具体时间由乙方具体掌握,并在实施拆除旧电梯前3天通知甲方做好相关的准备。

  8.2.3安装、调试完成后,乙方应细心地给操作人员讲解操作规程及方法,并进行详细的操作培训直至熟练。

  一、双方责任:

  1.甲方责任:

  1.1负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

  1.2工程所需的水、电供应由甲方负责安装。

  2.乙方责任:

  2.2乙方在签协议之前,必须提供有效的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、及与电梯生产、安装相关的《特种设备制造许可证》、《特种设备制造许可明细表》和其他有效证明文件。

  2.3乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求,如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

  2.4施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自行承担。

  2.5乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的5s工作,工程完成后,清理所有施工现场的垃圾及施工材料。

  2.6乙方负责设备运输,确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。

  2.7乙方所有设备及材料在运输、搬运、装卸及安装过程中,造成甲方损失的,应免费修复或更新,并赔偿损失;

  2.8乙方全面负责协调地方相关部门的关系,办理相关手续,自行承担相关费用。

  二、验收

  1.电梯设备安装调试完毕,乙方进行自检,自检合格后,报送电梯质检部门检测、验收,验收合格并取得质量技术监督部门使用许可证,作为产品的最终认可;

  2.安装的电梯具备本地技术监督部门的注册和首次检验,取得电梯使用证,并符合本技术协议中的条款及国家标准,方可交付使用。

  3.验收依据:

  4.1合同文本和本技术协议书;

  4.2国家和本地政府的相应的标准、规范;

  4.以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。

  三、其它:

  本协议书是原合同的附件,一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。协议书自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:_________

  代表:_________

  签约日期:_________

  乙方:_________

  代表:_________

  经办人:_________

  施工责任人:___________________________

  签约日期:_________

设备安装合同10

  甲方:重庆xxx零部件有限公司

  乙方:重庆xxx设备安装公司

  甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议:

  一、需安装设备名称、规格型号:22 空压机及 2 立方储气罐

  二、安装期限:自签订本协议之日起 5 天以内安装并交付使用。

  三、安装要求:按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图在 4 米宽 5 米长的空压机房指定地点安装(含室外储气罐管道连接),安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏,安装完毕应进行调试运行并合格,并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。如在安装过程中乙方不慎将机械配件或整台设备损坏,除赔偿所有损失外还将承担所有维修费用并在维修合格后甲方按第五条总安装价款的 90% 付款。乙方在安装过程中如因乙方操作不当造成乙方或甲方人员人身伤亡事故或其它任何损失一概由乙方承担。

  四、验收方式:由甲方质量部会同市特检中心进行验收,并开具 《 验收报告 》 并经签章合格后为验收合格完毕。市特检中心进行验收所收取的费用包含于第五条总安装价款内。

  五、总安装价款:人民币 ¥9300 元,人民币大写:玖仟叁佰圆整,此价款含安装过程中所需的'工时、工具、电器机械配件(包括DN100 截止阀、DN100 法兰盘等)、电线电缆等一切费用,还包括办理《 压力容器使用证》 等其它所有取得使用权限的费用,甲方只负责提供水源、电源、氧气和乙炔。此总安装价款为17% 的含税价。

  六、结算方式:安装完毕甲方取得使用权限后,根据甲方的《 验收报告》 乙方开具和总安装价款同等金额的增值税发票送达甲方后十五天内全额付款。

  七、乙方在设备报废期内有责任对设备因安装引起的所有问题负责,如因此而发生的任何分歧将申请由重庆市仲裁委员会进行仲裁或进行法律诉讼,设备未经乙方许可移动的除外。

  八、本合同一式四份,甲乙双方各持两份,自甲乙双方签字盖章后生效。复印件无效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

设备安装合同11

  供方(以下简称“甲方”):

  需方(以下简称“乙方”):

  乙方为甲方的位于的厨房提供设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后,订立以下条款,以兹共同遵守。

  一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、交货时间、交货地点:

  1、所有设备费用总价:圆整。)

  2、未经甲方书面同意,不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的,应当签订“补充协议”。

  二、质量技术标准:

  1、甲方保证并承诺,甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵犯任何第三人之合法权益。

  2、上述产品的质保期为_______年。

  三、交货时间、交货地点

  1、交货时间:本合同签订后_____________(时间)之内,甲方将上述设备全部运送至乙方指定地点。

  2、乙方的收货地点为:_____________________

  四、运输方式和费用负担:

  1、甲方采用____方式运输货物。为保证货物途中的运输安全,甲方为乙方代为投保运输险。运输费和保险费用由甲方承担。

  2、甲方应在发货前两(2)个工作日向乙方提供详细发货清单及装箱单和物流托运情况等收货信息,方便乙方验收货品。

  五、货物验收

  1、乙方收到甲方提供的物品并不意味着乙方对甲方提供物品的最终接受,只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等情况,乙方有权拒绝接收。

  2、乙方对于已经验收的商品发现存在质量问题,应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所提供的商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  六、产品的附属资料:

  甲方应当提供的产品附属资料有:设备的《保修卡》、《使用手册》

  七、货款支付方式及期限:

  1、本合同签订后_____个工作日内,乙方支付50%的设备款,即_____________元人民币(大写:_______________)。

  2、所有设备如期运送到并检验合格,设备安装完毕、经调试后可以正常运作,乙方支付剩余50%的设备款,即_____________元人民币(大写:_______________)。

  3、乙方以甲方开户行:开户账号:

  八、甲方的义务

  1、甲方免费为乙方提供设备的'安装服务。设备运送至乙方指定地点后,甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成所有设备的安装,并保证所有设备可以正常运作。

  2、甲方免费为乙方提供1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时,甲方负责在24小时内进行处理(如免费上门维护、修理、退货、换货)。若设备经过两次维修仍不能正常使用时,甲方负责在2日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备,又无不低于原产品性能的同品牌设备的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。

  3、甲方员工在安装过程中遭受任何人身、财产损害,或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害,由甲方承担全部责任。

  九、违约责任:

  1、甲方逾期交货的,每逾期一天,应当支付货款总额的1%的违约金,违约金从货款中扣除。超过15天未交货的,则乙方有权单方解除本合约,并要求甲方支付违约金_________

  2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的,如果乙方同意利用,应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格;如果乙方不同意利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

  3、产品错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

  4、如因甲方提供的产品存在质量问题,导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的,甲方应承担全部责任。

  十、不可抗力

  甲方因不可抗力不能履行本合同时,应当及时通知乙方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。

  十一、合同争议解决方式

  本合同发生争议时,由双方协商解决。协商或调解不成的,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  十二、其他

  1、乙方需新增设备时,新增设备的安装及报价的具体内容需经双方协商后签订“补充协议”。

  2、在合同执行过程中出现未尽事宜,双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件,与本合同有同等的法律效力。

  3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备安装合同12

  酒店电子设备购销及安装合同

  甲方(买方):

  统一社会信用代码:

  地址:

  联系方式:

  乙方(卖方):

  统一社会信用代码:

  地址:

  联系方式:

  上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。

  一、设备名称、规格/型号、数量、金额

  该总价款包括设备包装、运输、安装调试、税金、保险等将全部设备交付至交货地点并安装、调试完毕的全部费用。

  二、设备质量和伴随服务

  1、乙方应保证所提供的设备是本合同所约定的品牌、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应保证其所提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具有满意的性能。

  2、乙方保证所供设备随机附有原生产厂家的说明书、合格证及相关资料。

  3、乙方还应提供下列服务:设备的现场安装、启动和试运行;在质量保证期内对所交付设备提供运行监督、维修、保养等服务;在设备使用现场就货物的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训。上述伴随服务的费用已包含在合同价款中。

  三、订货、交货及验收

  1、交货日期:合同生效之日起5日内安装调试完毕。

  2、交货地点:

  3、包装要求及包装标志:乙方提供的全部设备应按国家或者制造厂商的企业标准进行包装和标记。因包装出现问题导致设备毁损的,由乙方向甲方直接承担赔偿责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

  4、验收方式

  (1)对乙方提交的设备由甲方负责验收。甲方根据合同约定开箱检验,对设备的名称、品种、规格参数、质量、数量、外观以及配件等进行验收,核对品牌、型号、技术参数、厂名厂址是否相符一致、技术资料是否齐全;

  (2)乙方安装调试完毕,交付甲方试运行验证设备性能,双方正式验收合格后,甲、乙双方代表共同在《验收报告单》上签字办理入库移交结算手续。作为验收合格、甲方同意付款的依据。

  四、付款方式、时间

  1、支付方式:乙方开具发票,甲方以现金方式支付乙方货款;

  2、支付时间:货到现场并安装调试完毕经双方正式验收合格后十天内付清全部货款。

  五、质量保证期及售后服务

  1、乙方承诺对所供设备提供 年质量保证期并提供上门服务。乙方须在接到甲方维修请求后3小时内响应,最迟5小时内派员赶到现场。负责对甲方操作、维修人员的现场培训,维修或更换有缺陷的设备或部件。

  2、如果乙方在接到甲方通知后,未在本合同条款约定的响应时间内响应,甲方可采取必要的`补救措施,但其风险和费用将由乙方负担。

  六、争议的解决方式

  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

  (1)提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;

  (2)依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。

  七、其他

  1、本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

  2、本协议经各方签署后生效。

  签署时间:年月日

  甲方(盖章):

  法定代表人或授权代表(签字):

  乙方(盖章):

  法定代表人或授权代表(签字):

设备安装合同13

  发包方(以下简称甲方):_____________

  承包方(以下简称乙方):_____________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合中标条件,经双方协商,现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同,以资共同遵守:

  一、工程名称:舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

  二、承包范围:

  施工图纸中所包含的所有消防系统设备;

  以上消防系统设备的安装、售后服务,整体消防系统(含消防水系统)的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置,其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

  三、承包方式:按中标价

  四、质量等级:合格并配合主体争创优良工程。

  五、工程工期:自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

  六、合同价款:(人民币)_____________________

  七、工程款支付:乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

  施工过程中按施工进度拨款,付至合同总价的80%;安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%;剩余合同总价5%的工程款,质保期满后一个月内结清。

  八、工程质量:

  1.工程质量要求达到合格标准,并配合主体工程创优质工程。

  2.乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

  3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

  (1) 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明,报甲方审批后方可用于工程;

  (2) 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后,方可进行下一道工序;

  (3)工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

  九、工程验收

  (一)全部设备由乙方进行安装调试,并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用,一切费用均由乙方承担。

  (二)工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料:

  1.设备合格证

  2.系统工程竣工图

  3.按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

  4.竣工报告及竣工通知书

  (三)竣工验收资料由乙方编整后,转由总承包单位一并汇总备案。

  十、质保期

  质保期为一年(以投标文件承诺的为准),自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。(验收以当地消防监督部门验收为准)在此期间,凡因设备质量及安装质量问题,由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收,则质保期计算为验收后的十八个月。

  十一、售后服务措施

  (一)人员培训:乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训;

  (二)培训内容为:

  1.报警和灭火的基本原理;

  2.设备的操作使用和维护;

  3.紧急情况的处理程序和补救措施。

  (三)服务措施:

  1.在保修期内,乙方每月应定时进行巡检,并查看值班人员记录,发现隐患及时消除。

  2.乙方应实行24小时值班制度,当甲方值班人员发现问题通知乙方后,乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理,并做好处理记录。

  十二、双方责任:

  (一)乙方责任:

  1.工程质量达不到合同规定的要求,应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

  2.工程不能按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方逾期违约金,每延期一天按总造价每日万分之三计算。

  3.乙方应严格按照国家消防标准组织施工,确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

  4.乙方应做到安全文明施工,保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

  5.施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度,服从甲方监理人员的指挥。

  6.工程完工后,乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料,并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收,乙方对工程质量负一切责任。

  7.工程完工后,乙方能顺利完成工程验收,乙方对工程质量负一切责任。

  (二)甲方责任:

  1.未能按照合同的'规定履行自己应负的责任,竣工工期相应顺延。

  2.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,甲方承担责任。

  3.乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的,赔偿乙方逾期违约金,每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

  4.不按合同规定拨付工程款,每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

  5.施工期间甲方应提供现场监理指导,并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

  6.甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地,乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

  十三、纠纷解决办法

  执行本合同发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成,由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

  十四、合同解释顺序:

  (一)本合同文件

  (二)招标文件及其答疑补充文件

  (三)投标文件及乙方在评标中的询标承诺

  十五、其它条款:

  1.未经甲方许可,乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位,因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

  2.本合同双方签字后生效,并具有法律效力,任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

  3.合同执行过程中,如一方需修改或终止本合同,必须征得对方同意,并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,可通过人民法院调解。

  4.本工程若有设计变更,按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

  5.本合同正本贰份,副本陆份,具有同等法律效力,由甲、乙双方分别保存。

  合同签订时间:________ 签订地点:________

  发包方(章):________ 承包方(章):____

  代表签字:____________ 代表签字:________

  电话:________________ 电话:_____________

  地址:________________ 地址:____________

  开户银行:____________ 开户银行:________

  银行账号:____________ 银行账号:________

设备安装合同14

  甲方:xxx厂 法定代表人: 厂长

  乙方:

  甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:

  一、安装的项目名称和地点:

  二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:

  名称 规格 型号 数量 安装

  合 计

  三、完成安装的期限:

  从 年 月 日到 年 月 日

  四、安装的质量要求:

  五、安装的`安全责任:

  乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;

  六、安装报酬的结算支付时间:

  七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

  八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。

  九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。

  甲方:xxx厂 乙方:

  年 月 日

设备安装合同15

  甲方:__________

  乙方:__________

  __________年__________月__________日

  1、合同总则:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、平等协商的原则。甲方委托乙方为该项目()提供()设备、安装施工任务制定本合同条款,以明确合同双方的权利和责任。

  甲方权利和义务

  1、甲方提出施工具体要求。

  2、在工程施工中,甲方应积极配合,为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作,协调工作。在合同项目的执行期间,为了项目的顺利实施,甲方应当向乙方提供一切便利条件,包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。

  3、在施工过程中,如甲方需要增加材料设备或工作量,甲乙双方现场办理工程洽商。

  4、按本合同规定及时付款。

  乙方责任

  1、乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施,按照合同中有关条款明确的`设计、按质、保量、及时、完成项目。

  2、合同内容,以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息。

  3、保设备质量和施工质量。无特殊情况,应确保按期竣工。

  4、遵守现场管路规定,安全、文明施工,如因乙方人员违反操作规程或有关规定,出现设备或人身安全事故,责任自负。

  2、合同总金额及支付条款

  1、本工程合同金额为:¥大写:__________(人民币)。

  2、付款方式

  1)本合同自签定当日,甲方支付乙方合同总额的%,即:__________。乙方收到本期款后,将马上部署派布线系统材料及施工工具进场,施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。

  2)设备工程全部完工,甲乙双方共同验收合格后三日内,甲方向乙方支付合同总额的%,即:__________大写:__________(人民币)。

  3)乙方收到甲方款后,全部设备和材料正式移交甲方使用。

  4)付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。

  3、供货及设备验收(货)

  1、交货地点:__________

  甲方所在地:__________

  2、工期为:__________天。

  3、乙方将根据工程实施计划进度,将工程所需设备及时运送到位(不可抗力除外)。

  4、乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的、符合合同要求的,乙方保证设备的正常运行使用。

  5、设备验收:设备到达现场前一天,由双方项目负责人员负责设备的验收。

  4、合同生效及其它

  1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

  2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力。

  3、本合同未尽事宜,甲、乙双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

  甲方盖章:__________

  甲方代表人签字:__________

  甲方指定联系人:__________

  联系电话:__________

  签约时间:__________年__________月__________日

  乙方盖章:__________

  乙方代表人签字:__________

  乙方指定联系人:__________

  联系电话:__________

  签约时间:__________年__________月__________日